无论当事人是否对建设工程施工合同的效力提出主张或抗辩，人民法院都应当主动审查建设工程施工合同的效力并在判决书中明确载明。
建设工程施工合同的效力是审理建设工程施工合同纠纷案件首要审查的内容。即使当事人对建设工程施工合同的性质与效力未产生争议，人民法院也应当就合同的性质与效力进行强制审查，不受当事人请求的影响。
二、根据法律规定，土地承包经营权可以流转。具体的是，土地经营权流转期限为五年以上的，当事人可以向登记机构申请土地经营权登记；通过招标、拍卖、公开协商等方式承包农村土地，经依法登记取得权属证书的，可以依法采取出租、入股、抵押或者其他方式流转土地经营权。
《中华人民共和国民法典》的相关内容规定，土地承包经营权人可以自主决定依法采取出租、入股或者其他方式向他人流转土地经营权。
三、合同编号：发包方：________________
承包方：________________签约时间：签约地点：为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
（一）工程名称：____________
（二）建筑面积（工程形式）____________
（三）施工地点：________________
（四）工期：
1、开工：____年__月__日;
2、竣工：____年__月__日;
3、合同工期总共历时____天。
（五）承包形式：________
（六）工程质量标准：________
（七）工程价款：
共计人民币元。
（八）付款方式：
本合同生效后支付合同款项的__%，计____元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的__%，计____元;质保金___元，质保期满后支付。
（九）质保期：____年。
（十）双方的责任义务
1、发包方的责任义务
(1)为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;
(2)监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;
(3)给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;
(4)按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;
2、承包方的责任义务
(1)按发包方要求及图纸要求进行施工;
(2)如期完成施工任务;
(3)接受发包方的技术指导和质量标准要求;
(4)负责发包方提供料物及设备的保护;
(5)教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;
(6)承担施工中的一切安全事故责任及费用;
（十一）其他
1.本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2.本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3.合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。
发包方： 承包方：
委托代理人： 委托代理人：
以上就是由律先知网编辑整理收集的关于审查承包合同效力的方法的法律知识。相信大家通过以上文章的内容在法律上对承包合同效力有了一定的了解了吧，希望对您有帮助。如果您还有其他问题的，欢迎咨询律先知网，我们会有专业的律师给您解答疑惑的。
